13.06.2023 10:00
Ситуация
Заказчик и Подрядчик заключили договор о выполнении проектных, строительно-монтажных работ и оказания услуги по авторскому надзору.
В договоре прописано:
Дополнительно
В ходе работ к договору подряда были заключены допсоглашения:
В период действия договора Подрядчик нарушал сроки и привлекался за это к ответственности.
В результате Заказчик воспользовался своим правом расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Подрядчик обратился в суд с требованием признать односторонний отказ незаконным и взыскать причиненные этим убытки.
Позиции судов
Суд первой инстанции частично поддержал Подрядчика.
Апелляционный суд поддержал Заказчика.
Окружной суд поддержал Подрядчика.
Заказчик подал кассационную жалобу в Верховный суд. Позиция Верховного Суда: поддержал Заказчика.
Аргументы
1. Заказчик имеет право отказаться от договора, не дожидаясь систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ — ст. 715 ГК РФ.
2. Подрядчик в ходе работ неоднократно привлекался к ответственности за нарушение сроков, что подтверждается судебными актами по делам №А40-163860/2014 и №А40-4273/2016.
Выводы
1. Подтверждено решение арбитражного суда по делу №А40-4273/2016 — допсоглашения об изменении сроков работ не освобождают Подрядчика от ответственности за нарушение этих сроков.
2. Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ Определение от 27.04.2023 №305-ЭС17-14039.
Ознакомиться с документом можно ЗДЕСЬ.
Квитанции копятся в ящике, цифра в них растёт, а вы все надеетесь, что как-нибудь рассосется. Знакомая история?
09-11-2026 19:30Письмо ведомства от 26.10.2026 N 66890-ДН/04 «Об изменении договора управления по решению общего собрания собственников».
09-11-2026 16:00В Подмосковье компенсацию сократили с 963 до 413 тысяч рублей, а спор о промерзающих стенах дошел до Верховного суда. Разбираемся, как получить выплаты и не пропустить сроки.
09-11-2026 10:00Подробнее читайте в нашем материале.
08-11-2026 15:30
4 
4 
2 
2 
Бывает, что дорогой ремонт, заказанный из-за океана, оказывается слишком красивым для реальной жизни. У Натальи Гоций вышло именно так.
09-11-2026 20:00
В последние годы певица Ирина Аллегрова использовала квартиру как хранилище для шуб.
09-11-2026 19:00
Бывают лоты, у которых история богаче, чем всё остальное. В селе Ляличи Суражского района продается дворец Петра Завадовского, первого министра народного просвещения Российской империи.
09-11-2026 18:00
Подробнее смотрите в видео.
09-11-2026 17:30
В Стокгольме на деньги молодого человека младше 25 лет можно приобрести всего 1,9 кв. м недвижимости, в Гётеборге — 3,1 кв. м, а в Умео — 4,5 кв. м.
09-11-2026 17:00
Одна из крупнейших европейских компаний по владению и управлению арендной жилой недвижимостью Heimstaden поделилась результатами внедрения ИИ.
09-11-2026 15:30
На фоне предложения «Т-Технологий» выкупить до 100% акций ЦИАН речь уже о другом крупном активе из девелпомента.
09-11-2026 15:10
Рост кредитования после обвала 2025 года, потери в крупнейших регионах и переход подрядчиков на эскроу. Что происходит с рынком ИЖС и чего ждать в 2027 году.
09-11-2026 15:00
Рассказываем, кому досталась роскошная резиденция во Флориде и почему покупателя привлёк не только звёздный след в её истории.
09-11-2026 14:00
Ещё с весны наблюдали, как обустраивают площадку и привозят озеленение.
09-11-2026 13:30
Независимая площадка девелопмента
России и стран СНГ
